|
工程合同书（1） 业主（甲方）： 承包商（乙方）： 一、乙方承建甲方的温室工程，为明确双方责任，保证工程按时、按质、按量完成，现根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律规定，经双方充分协商，同意签订如下条款，以供双方共遵守。 二、工程名称： 三、工程地点： 四、工程总造价 元（大写：__________________） （此报价不含税，开税票费用甲方负责） 五、工程面积：________平方米 六、承包方式：每平方米 元，土建、骨架。 七、工程期限： 本工程定于 年 月 日开工，于 年 月 日完成全部工程。 八、甲方的协助义务： 1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。 2、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至约定地点，保证施工期间的需要，水电费由乙方自付。 3、开通施工场地于城乡公共道路的通道，以及约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。 4、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线材料，对资料的真实、准确性负责。 5、办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、用水、用电、道路交通等的申请批准手续。 6、组织乙方进行图纸会审和设计交底。 7、协助处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，承担有关费用。 8、法律规定或双方约定甲方应作的其他工作。 上述施工条件已全部具备。 九、施工中如遇到下列情况，按实际天数竣工期顺延： 1、甲方未能按约定提供图纸及开工条件。 2、甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行。 3、甲方未能按约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行。 4、设计变更和工程量增加。 5、一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时。 6、因人力不可抗的自然灾害（下雨雪或者台风等）被迫停工或灾后致使不能施工者（附天气记录表）。 十、工程内容：按双方审核的图纸、文字说明及变更事项要求施工。 十一、付款方式：现金或转账 A：合同签订之日，乙方进入工地后七至十日，甲方付给乙方工程量的_30_%即_________万元作为工程进度款； B：墙体土建完成，每10个棚为一个单位，甲方付给乙方工程量的__40_%即_______万元作为工程进度款； C：主体骨架完成，每10个棚为一个单位，甲方付给乙方工程量的20_%即_______万元作为进度款； D：工程完成验收合格后，甲方付给乙方工程量的7_%即_______万元； E：预留总工程款3%即_______元，一年内无质量问题，甲方一次性付清全款。 十二、工程变更说明： 1、因工程变更中出现的事项需双方共同商定，互相谅解。在施工中，甲方需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向乙方发出变更通知。变更超过原设计标注或批准的建设规模时，甲方应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。 2、因变更导致合同价款的增减及造成乙方的损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。 3、合同履行中，甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，造成乙方的损失由甲方负责。 十三、工程验收：按审定图纸及说明书、设计变更书、工程预算书要求等进行验收。 1、工程完工后，甲方需在10个工作日内完成工地验收。如甲方10个工作日内不组织验收或验收后10个工作日内不予批准且不能提出意见，则视为乙方交付的工程竣工并验收合格，可办理结算手续。 2、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用或在竣工验收后的保修期内，因甲方使用不当引起的工程质量问题，均由甲方承担。 3、验收过程中发现质量问题，甲方须在验收期内以书面形式通知乙方，乙方收到验收通知后，要2天内组织人员进行处理。 十四、双方责任 1、乙方要确保工程质量，符合国家现有的施工验收技术规范并严格按照双方制定的图纸、施工说明书、设计变更执行。 2、甲方按时支付工程款，逾期视为违约，甲方赔偿乙方____________万元违约金。 3、因乙方原因工程不按时完工，超工期每天乙方赔偿工程总造价的1‰违约金给甲方。 4、工程完工，甲方须在7个工作日内到工地验收，甲方逾期不验收则每天甲方赔偿工程总造价1‰违约金给乙方。 5、乙方所进场的材料必须符合设计要求并达到国家标准，如甲方发现乙方进场的材料不符合设计要求，责令乙方停止使用，所造成的损失由乙方负责。 6、乙方在施工期间管好自己人、看好自己门，所发生的人、财、物的责任事故和安全事故都由乙方承担，同时施工人员要遵守甲方的有关制度。 十五、其他： 1、本协议未尽事宜及施工过程中如有补充项目，以双方协商解决，无法解决的，按法律法规规定解决。 2、本合同在履行过程中发生争议时，由双方协商解决，协商不成或不愿协商的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。 3、本协议自双方法定代表人或委托代表签字或加盖公章生效。 4、本合同一式两份，甲乙双方各一份。 5、工程文字说明图纸及变更事项作为本合同附件。 甲方： 乙方： 账号： 账号： 开户行： 开户行： 电话： 电话： 法人代表或委托人签字： 法人代表签字： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
工程合同书（2） 建设方（以下简称甲方）：
承建方（以下简称乙方）： 寿光市北方永信温室工程有限公司
根据中华人民共和国《合同法》及有关规定，为明确双方各自的权利、义务和经济责任，甲乙双方本着友好协商、互惠互利的原则同意签订本合同。
第一条 工程项目
一、 工程名称：
二、 工程地点：
三、工程概况：
四、工程造价：
第二条 施工准备
甲方做到施工所必要的外围条件“三通一平”（路通、水通、电通）。提供施工用水用电，及提供给乙方施工人员食宿场所。
第三条 工程期限
一、根据使用需要，商定工程总工期为 天（自 起计算）。
二、如遇下列情况，工期相应顺延：
1.按施工准备规定，不能提供施工场地，水、电、道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工。
2.更改设计方案或由于施工无法进行的原因而影响进度。
3.在施工中如因停电、停水4小时以上或连续间歇性停水、停电1天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工。
4.未按合同规定拨付预付款而影响施工。
5.风雨天气等人力不可抗拒的因素而延误工期。
第四条 工程质量
一、 乙方必须严格按照设计方案、图纸进行施工。
二、 工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间 年，自通过竣工验收之日算起。
第五条 工程价款的支付与结算
一、合同签订后3天内，由甲方以转账形式支付乙方合同金额30%的预付款（乙方应 在 天内将热镀锌钢结构立柱、檩条和配件全部加工完成并运到工地）。
二、20--年 月 日前将首批材料由加工地运往甲方现场，由甲方及时（2日之内）支付第二笔款项给乙方：即20%的合同总额。
三、乙方完成温室的立柱、桁架、天沟的安装时，且质量符合标准，由甲方及时（2日之内）支付第三笔款项给乙方，即20%的合同总额。
四、主体安装工程（钢构主架和人字梁及外遮阳骨架）全部完毕，由甲方及时（2日之内）支付给乙方20%的合同总额款项。
五、墙体及屋面覆盖安装完毕，由甲方及时（2日之内）支付给乙方5%的合同总额款项。
六、外遮阳、内遮阳、顶开窗、侧开窗完成后由甲方及时支付3%的合同总额款项。
七、从施工验收合格之日起，在9个月之内由甲方将合同剩余款项（即合同总额的2%），一次性支付给乙方。
第六条 违约责任
甲方的责任：
一、工程中途因甲方原因致停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁，材料和构件积压的实际损失。
二、甲方应及时按合同要求支付材料款及施工费，若甲方不按时支付款项，乙方有权停止施工，并赔偿乙方因此所造成的误工费（每人每日按200元计算）。
二、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。
三、 验收完毕,未按合同支付款项,每延期一天,按总工程造价千分之一的比例每日另行支付乙方赔偿金。
乙方的责任：
一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。
二、工程不能按合同规定的工期交付使用或工程质量不符合合同规定的情况下，乙方每延期一天，按总工程造价千分之一的比例每日另行支付甲方赔偿金。
三、温室交付甲方使用后出现维修问题乙方必须在24小时之内给予回应，本温室的保修一年，超保修期之后维修甲方只负责人工费、成本费及路费。
第七条 纠纷解决办法
在施工过程中相关事项本合同未规定的，双方协商解决。
第八条 附则
一、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。附件 与合同文本同具效律。
二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。
三、 本合同签订后，甲、乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
甲方代表（签章）： 乙方代表（签章）：
开户行： 开户行:
户名： 户名：
账号： 账号：
时间： 年 月 日 时间： 年 月 日
| 
